Оферта
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Подрядчиком.
Договор публичной оферты на изготовление мебельной продукции с индивидуально-определенными свойствами
1. Общие положения, термины и определения
1.1. Общие положения
1.1.1 Подрядчик, размещает настоящую Публичную оферту о продаже мебельной продукции, обладающей индивидуально-определенными свойствами.
1.1.2 Настоящая оферта адресована физическим и юридическим лицам.
1.1.3 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое, либо юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.1.4 При наличии у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, он обязан обратиться к Подрядчику по телефону, указанному на Сайте.
1.1.5 Принимая Оферту Заказчик осознаёт, что при самостоятельном определении Заказчиком таких параметров изделия, как габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов (либо иных параметров товара), товар считается изготовленным для Заказчика под заказ и является товаром обладающим индивидуально-определенными свойствами, не подлежащим возврату или обмену в соответствии со ст.26.1. Закона «О защите прав потребителей». При оформлении таких заказов Заказчик вносит предоплату, которую в случае отказа от получения товара Продавец оставляет в качестве неустойки. Так же Подрядчик обращает внимание Заказчика на тот факт, что в силу специфики изготовления мебельной продукции под заказ, озвученный в момент оформления срок выполнения таких заказов является предварительным и может увеличен до 40 рабочих дней.
1.1.6 Заказчик понимает, что при заказе двух сопутствующих товаров (например матрас и каркас кровати) такой комплект продаётся как единый мебельный гарнитур и не подлежат возврату или обмену в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
1.2 Термины и определения
1.2.1 «Заказчик» - полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее в полном объеме и без исключений с Подрядчиком настоящее соглашение т.е. принявшее условия Оферты (совершившее акцепт Оферты).
1.2.2 «Подрядчик» - Индивидуальный предприниматель Шевченко Алексей Святославович, свидетельство ОГРНИП № 314246813300193 (Фабрика мебели PRO Мебель (интернет-сайт https://promebel124.ru/).
1.2.3 «Оферта» - публичное предложение, настоящий документ, опубликованный на сайте Подрядчика https://promebel124.ru/, адресованное любому физическому или юридическому лицу, с предложением заключить с ним Договор подряда (далее - «Договор») по определённому в настоящем Договоре предмету и на содержащихся в нём условиях.
1.2.4 «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора путём осуществления действий указанных в п. 3.2. Оферты. Акцепт Оферты создает двусторонний Договор между Исполнителем и Заказчиком.
1.2.5 «Перечень/ассортиментный перечень Товаров» - ассортимент наименований мебельной продукции в качестве примера, образца (справочно) представленный на интернет-сайте Подрядчика: https://promebel124.ru/с целью визуализации возможного итогового вида изделия/изделий, но не указывающий на наличие таких изделий в натуральной (физической) форме на момент формирования заказа, Перечень определяется Подрядчиком в одностороннем порядке на дату оформления заказа.
1.2.6 «Товар/Изделие» - мебельная продукция, производимая Подрядчиком на заказ, т.е. с индивидуально-определяемыми Заказчиком свойствами, в соответствии с пожеланиями последнего относительно габарита, цвета, наполнения, обивки, комбинации материалов либо иных параметров товара с итоговым взаимным согласованием Сторонами вышеуказанных параметров в спецификации/счёте на изделие.
1.2.7 «Заказ» - Намерение Заказчика выраженное в адрес Подрядчика к изготовлению последним определённых Заказчиком изделий с индивидуально определяемыми свойствами (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.) основанные на отдельных или комплексных позициях из ассортиментного перечня Товаров, а также, включающее в себя, перечень дополнительных услуг, при их наличии, которые Подрядчик может оказать, а Заказчик желает получить, и иных условий относящихся к существу Договора взаимно установленных при коммуникации Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по телефону или в рамках иного взаимодействия в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет)
1.2.8 «Спецификация/счёт» - документ, текстуально описывающий внешний вид и свойства товара (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.) определённые Подрядчиком после переговоров Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным Подрядчиком лицом), в том числе и в рамках их взаимодействия по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет), а также содержащий в себе перечень дополнительных услуг, в случае их наличия, сведения о платёжных реквизитах Подрядчика, и итоговую цену всего Заказа. Копия спецификации/счёта, переданная по факсимильной связи, электронной почте Заказчику, признается Сторонами верной и равнозначной оригиналу.
1.2.9 «Информация о Товаре» - размещенные и/или доступные на Сайте Подрядчика сведения о Товаре (графические образцы), применяемые Подрядчиком для согласования Заказа на дату его получения, и включающие информацию о наименовании, комплектности и предполагаемой справочной цене Товара, а также иные справочные сведения о Товаре. Условия акций — размещенные и/или доступные на Сайте Подрядчика сведения об отдельных Товарах, в отношении которых могут устанавливаться особые условия оформления Заказа, оплаты, доставки и возврата акционных Товаров либо предоставления услуги в связи с оформлением Заказа на такие Товары.
1.2.10 Акт приёма-передачи товара – текстуальный документ, содержащий сведения описывающие внешний вид характеристики и свойства товара (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.), а также, при наличии, замечания Сторон касающихся характеристик Товара (внешний вид, наличие повреждений и прочее) в момент его передачи Заказчику и подтверждающий сам факт передачи Товара.
1.2.11 «Предоплата/Авансовый платёж» - оплата Заказчиком товара полностью или частично до передачи товара Подрядчиком. Размер и порядок осуществления предоплаты определяется в рамках взаимодействия Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет). 1.2.12 «Дополнительные услуги/Услуги» – комплекс мероприятий, не связанный с непосредственным изготовлением Товара, и оказываемых Подрядчиком по желанию Заказчика осуществляемых за отдельную плату. Услуги могут включать в себя доставку, сборку и другие подобные услуги, оказываемые Подрядчиком, виды и стоимость данных услуг доводятся до сведения Заказчика настоящим Договором, информацией размещённой на Интернет - сайте: https://promebel124.ru/, а так же в рамках взаимодействия Заказчика и Подрядчика и, окончательно определяемых Сторонами в рамках взаимодействия Подрядчика с Заказчиком по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет) с закреплением характера и цен за такие услуги в спецификации/счёте к товару
1.2.13 «Сайт/Интернет-магазин» - Интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет https://promebel124.ru/, принадлежащий Подрядчику и предназначенный для демонстрации Заказчикам образцов изготавливаемых Подрядчиком Товаров, а также доведения до Заказчиков справочной информации о Товаре.
2. Предмет Договора
2.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется, ориентируясь на перечень продукции, но не ограничиваясь им, изготовить и передать в собственность Заказчику по заданным Заказчиком размерам и параметрам, на основании его требований и пожеланий мебельную продукцию в количестве, определяемом в спецификации/счете, а Заказчик оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.2. При необходимости и в рамках взаимной договорённости Сторон при их взаимной коммуникации по телефону или в рамках иного взаимодействия, в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет) Подрядчик может выполнить дополнительные услуги: доставка Заказа, его подъем на этаж, установка и сборка Товара.
2.3. Наименование, количество, комплектность, и стоимость Товара, подлежащего передаче Заказчику, а также характер и количество дополнительных услуг, в случае их наличия, как-то адрес предполагаемой доставки и т.п., итоговая стоимость, иные прочие необходимые условия реализации Договора определяются на основании сведений, предоставленных Заказчиком при оформлении предварительного Заказа. Обязательным условием заключения Договора является безоговорочное принятие и соблюдение Заказчиком, применяемых к отношениям Сторон по Договору требований и положений. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с ними, согласен и обязуется их выполнять. Заказчик не должен оформлять Заказ, если не согласен с настоящей Офертой.
3. Оформление заказа
3.1 Заказ оформляется на основании заполнения и направления Заказчиком формы Заказа на Сайте Подрядчика, после чего на основании сведений представленных Заказчиком, по телефону или в рамках иного взаимодействия Заказчика и Подрядчика (уполномоченного лица Подрядчика) в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет) окончательно определяются итоговые параметры и характеристики Заказа такие как габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п., цена, а так же, в случае если это требуется, перечнем дополнительных услуг и их стоимость.. Далее Подрядчик направляет Заказчику на согласование итоговую информацию о Заказе в форме спецификации/счёта, информация, содержащаяся в котором исчерпывающим образом, закрепляет достигнутые Сторонами договорённости.
3.2. Заказ по настоящей Оферте считается согласованным и подписанным Заказчиком при внесении им предоплаты в размере цены Заказа, (если соглашением сторон не предусмотрено иное) содержащейся в направленной Подрядчиком Заказчику спецификации/счёте в связи с чем указанные в Заказе требования к Товару и дополнительным услугам, в случае их наличия, являются исчерпывающими окончательными и в полном объёме взаимно согласованными Сторонами Договора таким образом происходит Акцепт Оферты, с этого момента полная ответственность за согласованные положения, такие как итоговый дизайн и иные индивидуально определяющие параметры Товара, возлагается на Заказчика.
4. Цена, порядок расчётов и переход права собственности
4.1. Цена поставляемого Товара определяется Сторонами и отражается в спецификации/счёте, Цена на Товара включает все налоги, сборы и госпошлины.
4.2. Оплата Товара Заказчиком осуществляется в порядке предоплаты в течение 3 банковских дней с момента направления Подрядчиком спецификации/счёта в определённый переговорами Сторон адрес Заказчика, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, если иное не предусмотрено в спецификации/счете. Размер оплаты Товара, в любом случае, не может быть менее 50% от общей стоимости Заказа.
4.3. Цена Товара может быть изменена в зависимости от изменения цен на сырьё, материалы. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней известить Заказчика об изменении цены по телефону или в рамках иного взаимодействия Заказчика и Подрядчика (уполномоченного лица Подрядчика) в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет). При отсутствии в течение 5 календарных дней возражений со стороны Заказчика относительно изменения цены Заказа, цена считается принятой Заказчиком в редакции Подрядчика т.е. в изменённом виде, при этом цена оплаченного, но не поставленного Товара не изменяется.
4.4. Оплата считается произведенной Заказчиком после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.5. По письменному соглашению сторон допускаются иные формы расчетов, установленные действующим законодательством РФ.
5. Передача и Доставка Товара
5.1 Передача товара возможна только при условии его полной, стопроцентной оплаты, если соглашением Сторон не предусмотрено иное.
5.2. Срок передачи заказа Заказчику происходит не позднее 180 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и внесения предоплаты.
5.3 Подрядчик вправе передать Товар Заказчику раньше указанного срока, в этом случае Заказчик обязан принять Товар не позднее трёх рабочих дней с момента уведомления о готовности к передаче Товара посредством использования телекоммуникационных систем (интернет) телефонного звонка и/или sms сообщения на номер телефона Заказчика. Сообщение считается доставленным с момента его отправки.
5.4. Передача Товара Заказчику, по общему правилу, происходит по месту его изготовления РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Грунтовая 17. Допускается отпуск Товара третьим лицам при обязательном наличии у таких лиц надлежащим образом оформленной, нотариальной доверенности от имени Заказчика на осуществление именно этого действия.
5.5. По взаимному соглашению сторон, отражённому в спецификации/счёте, за отдельную плату по согласованной сторонами цене и на заранее оговоренных условиях Подрядчиком может быть оказаны услуги, связанные с доставкой Товара: а) централизовано до места нахождения представительств Подрядчика адреса представительств Подрядчика приведены на сайте https://promebel124.ru/. При выборе данного вида дополнительной услуги обязательство по доставке Товара считается исполненным в момент передачи товара Заказчику с обязательным взаимным подписанием Сторонами акта приёма-передачи Товара являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и, последующим вывозом Товара с территории нахождения представительства Подрядчика силами и средствами Заказчика. б) по адресу, указанному Заказчиком (адресная Доставка) с использованием услуг третьих лиц (транспортные компании, далее транспортные компании). В случае выбора данного вида услуги, доставка до места приёма Товара транспортной компанией осуществляется силами и средствами Подрядчика, отражается в спецификации/счёте и оплачивается Заказчиком отдельно. Так как Подрядчик не несет и не может нести ответственность за услуги, оказываемые третьими лицами, Стороны заведомо определили и считают безусловным то обстоятельство, что Товар передаётся Подрядчиком в транспортную компанию в надлежащем комплектном состоянии без повреждений и иных дефектов (по запросу в адрес Заказчика могут быть направлены фотоматериалы подтверждающие надлежащее состояние товара до момента его передачи в транспортную компанию и Заказчик безусловно признаёт такие материалы достаточным и исчерпывающим доказательством необходимого качества Товара т.е. оговоренных Сторонами количества Товара, его полной комплектности, цвета, формы, целостности и отсутствия дефектов), при этом Заказчик принимает на себя все риски связанные с возможным разукомплектованием и повреждением Товара в рамках такой категории доставки на стадии её осуществления третьими лицами (после передачи Товара в транспортную компанию) и заведомо гарантирует отсутствие претензий в указанной связи к Подрядчику. При данном виде доставки обязательство по доставке товара Заказчику считается исполненным в момент передачи товара в транспортную компанию. Стоимость адресной доставки товара транспортной компанией рассчитывается по тарифам выбранной транспортной компании и оплачивается Заказчиком отдельно. в) по адресу, указанному Заказчиком с использованием сил и средств Подрядчика. При выборе данного вида дополнительной услуги обязательство по доставке товара Заказчику считается исполненным в момент передачи товара Заказчику по адресу Заказчика, указанному на стадии формирования Заказа в рамках взаимодействия Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет) с обязательным взаимным подписанием Сторонами акта приёма-передачи Товара, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Гарантия на товар
6.1. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, установленным в РФ для данного вида Товаров.
6.2. Согласование между сторонами уточнённых характеристик и дополнительных требований к качеству товара, не предусмотренных в спецификации/счете, производится в дополнительных соглашениях, оформляемых письменно и взаимно подписываемых Сторонами, при этом Стороны сознают, что подобные действия могут повлиять на итоговую цену Заказа.
6.3. Приемка Товара по комплектности, цвету, форме, целостности, отсутствию дефектов и. т.п., производится Заказчиком в момент передачи Товара Подрядчиком (за исключением частного случая, предусмотренного настоящей Офертой, а именно и исключительно п.п. «б», п.5.5. ч.5) с подписанием акта приема-передачи. Стороны определили, что в случае отсутствия претензий у Заказчика относительно комплектности, цвета, формы, целостности, отсутствию дефектов и т.п. у переданного Товара в момент подписания акта приёма-передачи по Заказу и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, означает его передачу в надлежащем полностью удовлетворяющим Заказчика состоянии и количестве. По истечению указанного в настоящем пункте времени, претензии по ассортименту, количеству Товара Исполнителем не принимаются. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также Конкретные требования Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Исполнителя под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
6.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента получения его Заказчиком.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на товары, сборка которых производилась Заказчиком самостоятельно (не специалистами Подрядчика).
6.6. Не распространяется гарантия на повреждения, полученные в ходе самостоятельной не специалистами Подрядчика доставки и подъема Товара.
6.7. Гарантийное обслуживание не производится в случае: - истечения гарантийного срока; - невыполнения условий эксплуатации; - наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации; - нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Заказчика; - нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.; - нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию; - использования изделий в производственных целях; - нарушения иных условий, указанных в Правилах и условиях эффективного безопасного использования мебели (ГОСТ Р 16371-93, ГОСТ Р 19917-93). 6.8. Срок устранения недостатков может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поступления товара на производство Подрядчика: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская 75. При этом доставка в адрес Подрядчика осуществляется за счёт средств и силами Заказчика.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Подрядчик обязан изготовить Товар в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае не ранее 10 рабочих дней с момента поступления авансового платежа.
7.2. Заказчик обязан оплатить Заказ по цене и в срок, согласованные Сторонами и определённые настоящим Договором.
7.3. Заказчик обязан при приемке Товара осуществить его проверку на предмет количества, целости, комплектности, цвета, формы, отсутствия внешних повреждений и дефектов.
7.4. Заказчик имеет право не позднее 20 дней с момента получения Товара известить Подрядчика о нарушениях условий Договора, касающихся характеристик Товара.
7.5. Заказчик обязан внимательно подойти к проверке спецификации/счета, проверить наличие всех заранее оговоренных требований к Заказу.
8. Ответственность сторон
8.1. Если Заказчик переносит дату получения или доставки Товара (при применении п.п. «а», п. 5.5, ч.5 или п.п. «в», п. 5.5, ч.5 настоящей Оферты соответственно) более, чем на сутки по сравнению со сроком, согласованным Сторонами, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты услуг по хранению Товара в размере 1% от цены Заказа. Расчёт размера оплаты за хранение осуществляется за период с даты предварительно согласованного получения Товара или его доставки, до даты фактической получения или доставки Товара.
8.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня полной его оплаты.
8.3. В случае частичного внесения предоплаты Заказчиком и при отказе последнего выплатить окончательную сумму в течении 20 дней с момента направления спецификации/счёта в его адрес Подрядчик оставляет фактически перечисленный в его адрес объём предоплаты в качестве неустойки.
8.4. Подрядчик не несет и не может нести ответственность за зазоры между стеной (полом, потолком) и изделием в случае кривизны, неровности поверхностей помещения, отсутствию прямых углов на стенах (полу, потолке) помещения (месте для монтажа), если это не оговорено дополнительными условиями Договора.
8.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны договорились, что при возникновении разногласий предпримут все меры для урегулирования этих разногласий путём переговоров и достижения компромисса.
9.2. В случае невозможности достижения компромисса, до обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок для ответа на претензию установлен в 30 дней рабочих дней с момента получения претензии.
9.3. Стороны пришли к соглашению о закреплении договорной подсудности, в случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке и определили, что в случае возникновения судебного спора и при условии, что в качестве Заказчика выступает физическое лицо, то спор подлежит разрешению в Федеральном суде Центрального района г. Тольятти Самарской области. В случае если Заказчиком выступает юридическое лицо споры разрешаются исключительно в Арбитражном суде Красноярского края
10. Срок действия договора
10.1. Оферта между Сторонами вступает в силу с момента её Акцепта Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Оферта распространяется исключительно на Заказчиков, у которых не заключен Договор в письменной форме.
11. Действия непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая установленные решениями органов государственной власти и местного самоуправления (в местности нахождения производственных мощностей Заказчика) нерабочие дни, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары и т.п. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о его расторжении другой Стороне. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
11.3. Акты государственных органов, принятые после заключения Сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобож дают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
12 Заключительные положения
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. При этом в случае противоречия условий Договора действующему законодательству, подлежат применению положения действующего законодательства.
12.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору после его Акцепта, действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. Подрядчик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в настоящий Договор до его Акцепта, информируя о таких изменениях путем публикации новой редакции в сети Интернет на сайте https://promebel124.ru/не ранее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления в силу таких изменений и дополнений.
12.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других сведений о Заказчике, последний обязан в пятидневный срок с момента изменения указанных сведений, в письменной форме, путём направления заказной корреспонденции, сообщить Подрядчику о произошедших изменениях.
12.5. Все документы, направленные по факсимильной связи электронной почте, имеют полную юридическую силу, при этом Стороны обязуются в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания документов при помощи факсимильной связи обменяться оригиналами документов.
12.6. Настоящий договор может быть изменен, продлен, расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.7. Технология изготовления Товара определяется Подрядчиком. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий определяется Подрядчиком и не может быть причиной рекламаций. Особенное расположение элементов крепежа может быть отражено на эскизе, если это не нарушает технологию изготовления изделия. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место и не могут быть причиной рекламаций. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид, соответствующий технологии изготовления
1. Общие положения, термины и определения
1.1. Общие положения
1.1.1 Подрядчик, размещает настоящую Публичную оферту о продаже мебельной продукции, обладающей индивидуально-определенными свойствами.
1.1.2 Настоящая оферта адресована физическим и юридическим лицам.
1.1.3 В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое, либо юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
1.1.4 При наличии у Заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, он обязан обратиться к Подрядчику по телефону, указанному на Сайте.
1.1.5 Принимая Оферту Заказчик осознаёт, что при самостоятельном определении Заказчиком таких параметров изделия, как габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов (либо иных параметров товара), товар считается изготовленным для Заказчика под заказ и является товаром обладающим индивидуально-определенными свойствами, не подлежащим возврату или обмену в соответствии со ст.26.1. Закона «О защите прав потребителей». При оформлении таких заказов Заказчик вносит предоплату, которую в случае отказа от получения товара Продавец оставляет в качестве неустойки. Так же Подрядчик обращает внимание Заказчика на тот факт, что в силу специфики изготовления мебельной продукции под заказ, озвученный в момент оформления срок выполнения таких заказов является предварительным и может увеличен до 40 рабочих дней.
1.1.6 Заказчик понимает, что при заказе двух сопутствующих товаров (например матрас и каркас кровати) такой комплект продаётся как единый мебельный гарнитур и не подлежат возврату или обмену в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
1.2 Термины и определения
1.2.1 «Заказчик» - полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее в полном объеме и без исключений с Подрядчиком настоящее соглашение т.е. принявшее условия Оферты (совершившее акцепт Оферты).
1.2.2 «Подрядчик» - Индивидуальный предприниматель Шевченко Алексей Святославович, свидетельство ОГРНИП № 314246813300193 (Фабрика мебели PRO Мебель (интернет-сайт https://promebel124.ru/).
1.2.3 «Оферта» - публичное предложение, настоящий документ, опубликованный на сайте Подрядчика https://promebel124.ru/, адресованное любому физическому или юридическому лицу, с предложением заключить с ним Договор подряда (далее - «Договор») по определённому в настоящем Договоре предмету и на содержащихся в нём условиях.
1.2.4 «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора путём осуществления действий указанных в п. 3.2. Оферты. Акцепт Оферты создает двусторонний Договор между Исполнителем и Заказчиком.
1.2.5 «Перечень/ассортиментный перечень Товаров» - ассортимент наименований мебельной продукции в качестве примера, образца (справочно) представленный на интернет-сайте Подрядчика: https://promebel124.ru/с целью визуализации возможного итогового вида изделия/изделий, но не указывающий на наличие таких изделий в натуральной (физической) форме на момент формирования заказа, Перечень определяется Подрядчиком в одностороннем порядке на дату оформления заказа.
1.2.6 «Товар/Изделие» - мебельная продукция, производимая Подрядчиком на заказ, т.е. с индивидуально-определяемыми Заказчиком свойствами, в соответствии с пожеланиями последнего относительно габарита, цвета, наполнения, обивки, комбинации материалов либо иных параметров товара с итоговым взаимным согласованием Сторонами вышеуказанных параметров в спецификации/счёте на изделие.
1.2.7 «Заказ» - Намерение Заказчика выраженное в адрес Подрядчика к изготовлению последним определённых Заказчиком изделий с индивидуально определяемыми свойствами (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.) основанные на отдельных или комплексных позициях из ассортиментного перечня Товаров, а также, включающее в себя, перечень дополнительных услуг, при их наличии, которые Подрядчик может оказать, а Заказчик желает получить, и иных условий относящихся к существу Договора взаимно установленных при коммуникации Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по телефону или в рамках иного взаимодействия в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет)
1.2.8 «Спецификация/счёт» - документ, текстуально описывающий внешний вид и свойства товара (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.) определённые Подрядчиком после переговоров Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным Подрядчиком лицом), в том числе и в рамках их взаимодействия по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет), а также содержащий в себе перечень дополнительных услуг, в случае их наличия, сведения о платёжных реквизитах Подрядчика, и итоговую цену всего Заказа. Копия спецификации/счёта, переданная по факсимильной связи, электронной почте Заказчику, признается Сторонами верной и равнозначной оригиналу.
1.2.9 «Информация о Товаре» - размещенные и/или доступные на Сайте Подрядчика сведения о Товаре (графические образцы), применяемые Подрядчиком для согласования Заказа на дату его получения, и включающие информацию о наименовании, комплектности и предполагаемой справочной цене Товара, а также иные справочные сведения о Товаре. Условия акций — размещенные и/или доступные на Сайте Подрядчика сведения об отдельных Товарах, в отношении которых могут устанавливаться особые условия оформления Заказа, оплаты, доставки и возврата акционных Товаров либо предоставления услуги в связи с оформлением Заказа на такие Товары.
1.2.10 Акт приёма-передачи товара – текстуальный документ, содержащий сведения описывающие внешний вид характеристики и свойства товара (габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п.), а также, при наличии, замечания Сторон касающихся характеристик Товара (внешний вид, наличие повреждений и прочее) в момент его передачи Заказчику и подтверждающий сам факт передачи Товара.
1.2.11 «Предоплата/Авансовый платёж» - оплата Заказчиком товара полностью или частично до передачи товара Подрядчиком. Размер и порядок осуществления предоплаты определяется в рамках взаимодействия Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет). 1.2.12 «Дополнительные услуги/Услуги» – комплекс мероприятий, не связанный с непосредственным изготовлением Товара, и оказываемых Подрядчиком по желанию Заказчика осуществляемых за отдельную плату. Услуги могут включать в себя доставку, сборку и другие подобные услуги, оказываемые Подрядчиком, виды и стоимость данных услуг доводятся до сведения Заказчика настоящим Договором, информацией размещённой на Интернет - сайте: https://promebel124.ru/, а так же в рамках взаимодействия Заказчика и Подрядчика и, окончательно определяемых Сторонами в рамках взаимодействия Подрядчика с Заказчиком по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет) с закреплением характера и цен за такие услуги в спецификации/счёте к товару
1.2.13 «Сайт/Интернет-магазин» - Интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет https://promebel124.ru/, принадлежащий Подрядчику и предназначенный для демонстрации Заказчикам образцов изготавливаемых Подрядчиком Товаров, а также доведения до Заказчиков справочной информации о Товаре.
2. Предмет Договора
2.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется, ориентируясь на перечень продукции, но не ограничиваясь им, изготовить и передать в собственность Заказчику по заданным Заказчиком размерам и параметрам, на основании его требований и пожеланий мебельную продукцию в количестве, определяемом в спецификации/счете, а Заказчик оплатить и принять Товар в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.2. При необходимости и в рамках взаимной договорённости Сторон при их взаимной коммуникации по телефону или в рамках иного взаимодействия, в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет) Подрядчик может выполнить дополнительные услуги: доставка Заказа, его подъем на этаж, установка и сборка Товара.
2.3. Наименование, количество, комплектность, и стоимость Товара, подлежащего передаче Заказчику, а также характер и количество дополнительных услуг, в случае их наличия, как-то адрес предполагаемой доставки и т.п., итоговая стоимость, иные прочие необходимые условия реализации Договора определяются на основании сведений, предоставленных Заказчиком при оформлении предварительного Заказа. Обязательным условием заключения Договора является безоговорочное принятие и соблюдение Заказчиком, применяемых к отношениям Сторон по Договору требований и положений. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с ними, согласен и обязуется их выполнять. Заказчик не должен оформлять Заказ, если не согласен с настоящей Офертой.
3. Оформление заказа
3.1 Заказ оформляется на основании заполнения и направления Заказчиком формы Заказа на Сайте Подрядчика, после чего на основании сведений представленных Заказчиком, по телефону или в рамках иного взаимодействия Заказчика и Подрядчика (уполномоченного лица Подрядчика) в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет) окончательно определяются итоговые параметры и характеристики Заказа такие как габарит, цвет, наполнение, обивка, комбинация материалов и т.п., цена, а так же, в случае если это требуется, перечнем дополнительных услуг и их стоимость.. Далее Подрядчик направляет Заказчику на согласование итоговую информацию о Заказе в форме спецификации/счёта, информация, содержащаяся в котором исчерпывающим образом, закрепляет достигнутые Сторонами договорённости.
3.2. Заказ по настоящей Оферте считается согласованным и подписанным Заказчиком при внесении им предоплаты в размере цены Заказа, (если соглашением сторон не предусмотрено иное) содержащейся в направленной Подрядчиком Заказчику спецификации/счёте в связи с чем указанные в Заказе требования к Товару и дополнительным услугам, в случае их наличия, являются исчерпывающими окончательными и в полном объёме взаимно согласованными Сторонами Договора таким образом происходит Акцепт Оферты, с этого момента полная ответственность за согласованные положения, такие как итоговый дизайн и иные индивидуально определяющие параметры Товара, возлагается на Заказчика.
4. Цена, порядок расчётов и переход права собственности
4.1. Цена поставляемого Товара определяется Сторонами и отражается в спецификации/счёте, Цена на Товара включает все налоги, сборы и госпошлины.
4.2. Оплата Товара Заказчиком осуществляется в порядке предоплаты в течение 3 банковских дней с момента направления Подрядчиком спецификации/счёта в определённый переговорами Сторон адрес Заказчика, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, если иное не предусмотрено в спецификации/счете. Размер оплаты Товара, в любом случае, не может быть менее 50% от общей стоимости Заказа.
4.3. Цена Товара может быть изменена в зависимости от изменения цен на сырьё, материалы. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней известить Заказчика об изменении цены по телефону или в рамках иного взаимодействия Заказчика и Подрядчика (уполномоченного лица Подрядчика) в том числе по средствам использования телекоммуникационных систем (интернет). При отсутствии в течение 5 календарных дней возражений со стороны Заказчика относительно изменения цены Заказа, цена считается принятой Заказчиком в редакции Подрядчика т.е. в изменённом виде, при этом цена оплаченного, но не поставленного Товара не изменяется.
4.4. Оплата считается произведенной Заказчиком после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.5. По письменному соглашению сторон допускаются иные формы расчетов, установленные действующим законодательством РФ.
5. Передача и Доставка Товара
5.1 Передача товара возможна только при условии его полной, стопроцентной оплаты, если соглашением Сторон не предусмотрено иное.
5.2. Срок передачи заказа Заказчику происходит не позднее 180 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и внесения предоплаты.
5.3 Подрядчик вправе передать Товар Заказчику раньше указанного срока, в этом случае Заказчик обязан принять Товар не позднее трёх рабочих дней с момента уведомления о готовности к передаче Товара посредством использования телекоммуникационных систем (интернет) телефонного звонка и/или sms сообщения на номер телефона Заказчика. Сообщение считается доставленным с момента его отправки.
5.4. Передача Товара Заказчику, по общему правилу, происходит по месту его изготовления РФ, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Грунтовая 17. Допускается отпуск Товара третьим лицам при обязательном наличии у таких лиц надлежащим образом оформленной, нотариальной доверенности от имени Заказчика на осуществление именно этого действия.
5.5. По взаимному соглашению сторон, отражённому в спецификации/счёте, за отдельную плату по согласованной сторонами цене и на заранее оговоренных условиях Подрядчиком может быть оказаны услуги, связанные с доставкой Товара: а) централизовано до места нахождения представительств Подрядчика адреса представительств Подрядчика приведены на сайте https://promebel124.ru/. При выборе данного вида дополнительной услуги обязательство по доставке Товара считается исполненным в момент передачи товара Заказчику с обязательным взаимным подписанием Сторонами акта приёма-передачи Товара являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и, последующим вывозом Товара с территории нахождения представительства Подрядчика силами и средствами Заказчика. б) по адресу, указанному Заказчиком (адресная Доставка) с использованием услуг третьих лиц (транспортные компании, далее транспортные компании). В случае выбора данного вида услуги, доставка до места приёма Товара транспортной компанией осуществляется силами и средствами Подрядчика, отражается в спецификации/счёте и оплачивается Заказчиком отдельно. Так как Подрядчик не несет и не может нести ответственность за услуги, оказываемые третьими лицами, Стороны заведомо определили и считают безусловным то обстоятельство, что Товар передаётся Подрядчиком в транспортную компанию в надлежащем комплектном состоянии без повреждений и иных дефектов (по запросу в адрес Заказчика могут быть направлены фотоматериалы подтверждающие надлежащее состояние товара до момента его передачи в транспортную компанию и Заказчик безусловно признаёт такие материалы достаточным и исчерпывающим доказательством необходимого качества Товара т.е. оговоренных Сторонами количества Товара, его полной комплектности, цвета, формы, целостности и отсутствия дефектов), при этом Заказчик принимает на себя все риски связанные с возможным разукомплектованием и повреждением Товара в рамках такой категории доставки на стадии её осуществления третьими лицами (после передачи Товара в транспортную компанию) и заведомо гарантирует отсутствие претензий в указанной связи к Подрядчику. При данном виде доставки обязательство по доставке товара Заказчику считается исполненным в момент передачи товара в транспортную компанию. Стоимость адресной доставки товара транспортной компанией рассчитывается по тарифам выбранной транспортной компании и оплачивается Заказчиком отдельно. в) по адресу, указанному Заказчиком с использованием сил и средств Подрядчика. При выборе данного вида дополнительной услуги обязательство по доставке товара Заказчику считается исполненным в момент передачи товара Заказчику по адресу Заказчика, указанному на стадии формирования Заказа в рамках взаимодействия Заказчика с Подрядчиком (уполномоченным лицом Подрядчика) по средствам телефонной связи или телекоммуникационных систем (интернет) с обязательным взаимным подписанием Сторонами акта приёма-передачи Товара, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Гарантия на товар
6.1. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, установленным в РФ для данного вида Товаров.
6.2. Согласование между сторонами уточнённых характеристик и дополнительных требований к качеству товара, не предусмотренных в спецификации/счете, производится в дополнительных соглашениях, оформляемых письменно и взаимно подписываемых Сторонами, при этом Стороны сознают, что подобные действия могут повлиять на итоговую цену Заказа.
6.3. Приемка Товара по комплектности, цвету, форме, целостности, отсутствию дефектов и. т.п., производится Заказчиком в момент передачи Товара Подрядчиком (за исключением частного случая, предусмотренного настоящей Офертой, а именно и исключительно п.п. «б», п.5.5. ч.5) с подписанием акта приема-передачи. Стороны определили, что в случае отсутствия претензий у Заказчика относительно комплектности, цвета, формы, целостности, отсутствию дефектов и т.п. у переданного Товара в момент подписания акта приёма-передачи по Заказу и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, означает его передачу в надлежащем полностью удовлетворяющим Заказчика состоянии и количестве. По истечению указанного в настоящем пункте времени, претензии по ассортименту, количеству Товара Исполнителем не принимаются. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также Конкретные требования Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Исполнителя под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
6.4. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента получения его Заказчиком.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на товары, сборка которых производилась Заказчиком самостоятельно (не специалистами Подрядчика).
6.6. Не распространяется гарантия на повреждения, полученные в ходе самостоятельной не специалистами Подрядчика доставки и подъема Товара.
6.7. Гарантийное обслуживание не производится в случае: - истечения гарантийного срока; - невыполнения условий эксплуатации; - наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации; - нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Заказчика; - нанесения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.; - нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию; - использования изделий в производственных целях; - нарушения иных условий, указанных в Правилах и условиях эффективного безопасного использования мебели (ГОСТ Р 16371-93, ГОСТ Р 19917-93). 6.8. Срок устранения недостатков может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поступления товара на производство Подрядчика: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская 75. При этом доставка в адрес Подрядчика осуществляется за счёт средств и силами Заказчика.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Подрядчик обязан изготовить Товар в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае не ранее 10 рабочих дней с момента поступления авансового платежа.
7.2. Заказчик обязан оплатить Заказ по цене и в срок, согласованные Сторонами и определённые настоящим Договором.
7.3. Заказчик обязан при приемке Товара осуществить его проверку на предмет количества, целости, комплектности, цвета, формы, отсутствия внешних повреждений и дефектов.
7.4. Заказчик имеет право не позднее 20 дней с момента получения Товара известить Подрядчика о нарушениях условий Договора, касающихся характеристик Товара.
7.5. Заказчик обязан внимательно подойти к проверке спецификации/счета, проверить наличие всех заранее оговоренных требований к Заказу.
8. Ответственность сторон
8.1. Если Заказчик переносит дату получения или доставки Товара (при применении п.п. «а», п. 5.5, ч.5 или п.п. «в», п. 5.5, ч.5 настоящей Оферты соответственно) более, чем на сутки по сравнению со сроком, согласованным Сторонами, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты услуг по хранению Товара в размере 1% от цены Заказа. Расчёт размера оплаты за хранение осуществляется за период с даты предварительно согласованного получения Товара или его доставки, до даты фактической получения или доставки Товара.
8.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня полной его оплаты.
8.3. В случае частичного внесения предоплаты Заказчиком и при отказе последнего выплатить окончательную сумму в течении 20 дней с момента направления спецификации/счёта в его адрес Подрядчик оставляет фактически перечисленный в его адрес объём предоплаты в качестве неустойки.
8.4. Подрядчик не несет и не может нести ответственность за зазоры между стеной (полом, потолком) и изделием в случае кривизны, неровности поверхностей помещения, отсутствию прямых углов на стенах (полу, потолке) помещения (месте для монтажа), если это не оговорено дополнительными условиями Договора.
8.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны договорились, что при возникновении разногласий предпримут все меры для урегулирования этих разногласий путём переговоров и достижения компромисса.
9.2. В случае невозможности достижения компромисса, до обращения в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования спора. Срок для ответа на претензию установлен в 30 дней рабочих дней с момента получения претензии.
9.3. Стороны пришли к соглашению о закреплении договорной подсудности, в случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке и определили, что в случае возникновения судебного спора и при условии, что в качестве Заказчика выступает физическое лицо, то спор подлежит разрешению в Федеральном суде Центрального района г. Тольятти Самарской области. В случае если Заказчиком выступает юридическое лицо споры разрешаются исключительно в Арбитражном суде Красноярского края
10. Срок действия договора
10.1. Оферта между Сторонами вступает в силу с момента её Акцепта Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Оферта распространяется исключительно на Заказчиков, у которых не заключен Договор в письменной форме.
11. Действия непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая установленные решениями органов государственной власти и местного самоуправления (в местности нахождения производственных мощностей Заказчика) нерабочие дни, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары и т.п. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о его расторжении другой Стороне. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
11.3. Акты государственных органов, принятые после заключения Сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобож дают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
12 Заключительные положения
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. При этом в случае противоречия условий Договора действующему законодательству, подлежат применению положения действующего законодательства.
12.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору после его Акцепта, действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
12.3. Подрядчик вправе самостоятельно вносить любые изменения и дополнения в настоящий Договор до его Акцепта, информируя о таких изменениях путем публикации новой редакции в сети Интернет на сайте https://promebel124.ru/не ранее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления в силу таких изменений и дополнений.
12.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других сведений о Заказчике, последний обязан в пятидневный срок с момента изменения указанных сведений, в письменной форме, путём направления заказной корреспонденции, сообщить Подрядчику о произошедших изменениях.
12.5. Все документы, направленные по факсимильной связи электронной почте, имеют полную юридическую силу, при этом Стороны обязуются в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания документов при помощи факсимильной связи обменяться оригиналами документов.
12.6. Настоящий договор может быть изменен, продлен, расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.7. Технология изготовления Товара определяется Подрядчиком. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий определяется Подрядчиком и не может быть причиной рекламаций. Особенное расположение элементов крепежа может быть отражено на эскизе, если это не нарушает технологию изготовления изделия. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место и не могут быть причиной рекламаций. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид, соответствующий технологии изготовления
